1. Orçamentos e Propostas
Todos os orçamentos e propostas emitidas pela Regê Engenharia são elaborados com base nas informações fornecidas pelo cliente no momento da solicitação. Qualquer alteração de escopo, especificações ou condições do terreno pode resultar em revisão dos valores apresentados.
Os valores indicativos publicados neste site ou em materiais de divulgação são meramente ilustrativos e não constituem proposta formal. O orçamento definitivo é formalizado exclusivamente por meio de proposta técnica ou contrato assinado pelas partes.
2. Prazos de Obra
Os prazos de execução estimados em contrato são calculados considerando condições normais de trabalho, disponibilidade de materiais, clima favorável e aprovações regulatórias dentro dos prazos habituais dos órgãos competentes.
Fatores alheios ao controle da Regê Engenharia podem impactar o cronograma, incluindo:
- Condições climáticas adversas prolongadas (chuvas, ventos fortes);
- Greve de fornecedores ou interrupção na cadeia de insumos;
- Atraso em aprovações municipais ou estaduais (CREA, prefeitura, bombeiros);
- Alterações de escopo solicitadas pelo contratante durante a execução;
- Descoberta de interferências ocultas no terreno (rochas, aterros, tubulações não mapeadas).
Nesses casos, a Regê Engenharia comunicará o cliente formalmente e, quando necessário, elaborará um aditivo contratual com o novo cronograma e eventuais impactos financeiros.
3. Projetos e Aprovações Legais
A elaboração de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários e complementares é condicionada às informações fornecidas pelo cliente (matrícula do imóvel, levantamento topográfico, laudos de solo) e à legislação vigente no município da obra.
O prazo para aprovação de projetos junto à Prefeitura Municipal, CREA-SC, corpo de bombeiros e demais órgãos é de responsabilidade dos referidos órgãos e não pode ser garantido pela Regê Engenharia. Nos comprometemos a dar entrada nos processos dentro dos prazos acordados e a acompanhar ativamente as solicitações.
4. Materiais e Fornecedores
A Regê Engenharia trabalha com fornecedores homologados e materiais de comprovada qualidade técnica. Salvo especificação em contrário no contrato, os materiais utilizados seguirão as especificações técnicas definidas no projeto ou equivalentes aprovados pelo responsável técnico da obra.
Em obras no modelo turnkey (chave na mão), o cliente pode sugerir marcas e fornecedores de preferência, desde que não comprometam as especificações técnicas ou o cronograma. Toda substituição será comunicada com antecedência e registrada em ata de reunião.
Variações de preço de materiais superiores a 15% (acumuladas ao longo da execução) poderão ser objeto de reequilíbrio contratual, conforme cláusulas específicas do contrato de obra.
5. Alterações Durante a Obra
Solicitações de alteração de projeto ou escopo durante a execução da obra são bem-vindas e serão analisadas com atenção. No entanto, alterações realizadas após o início de determinada etapa podem gerar:
- Custo adicional de materiais e retrabalho;
- Revisão do cronograma e possível extensão do prazo de entrega;
- Necessidade de aprovação de novos projetos complementares;
- Formalização via aditivo contratual antes da execução.
6. Condições de Pagamento
Os pagamentos seguem o cronograma físico-financeiro estabelecido em contrato, vinculado ao avanço das etapas da obra. As parcelas são liberadas mediante medição e aprovação de cada fase pelo responsável técnico da Regê Engenharia e pelo cliente ou seu representante.
O atraso no pagamento de parcelas pode acarretar:
- Suspensão dos serviços até regularização do débito;
- Incidência de multa e juros conforme previsto em contrato;
- Revisão do cronograma de entrega proporcional ao período de paralisação.
Aceitamos as principais formas de pagamento: transferência bancária (TED/PIX), boleto e cheque mediante análise. Não realizamos cobrança por plataformas não homologadas.
7. Garantias Técnicas
A Regê Engenharia cumpre integralmente as garantias legais previstas no Código Civil Brasileiro e nas normas ABNT aplicáveis à construção civil, incluindo:
- 5 anos — Solidez e segurança estrutural (art. 618 do Código Civil);
- 1 ano — Impermeabilização, instalações e acabamentos;
- 90 dias — Reparos estéticos e vícios aparentes após entrega.
As garantias são válidas somente para obras executadas pela Regê Engenharia em sua totalidade, sob supervisão de nossos responsáveis técnicos. Vícios decorrentes de uso inadequado, modificações não autorizadas ou falta de manutenção preventiva pelo proprietário não estão cobertos pela garantia.
8. Fale Conosco
Dúvidas sobre qualquer um dos pontos acima? Nossa equipe está pronta para esclarecer antes mesmo de qualquer contratação. Acreditamos que uma relação bem fundamentada começa com informação clara e transparente.
